合同的签订对于维护劳动者的权益、促进劳动关系的稳定具有重要意义。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。下面我就给大家讲一讲优秀的合同该怎么写，我们一起来了解一下吧。

新风系统安装合同书篇一

工程发包方（以下称甲方）：湖北耀荣木瓜生物科技发展有限公司 工程承包方（以下称乙方）：

就锅炉安装事宜，经甲乙双方协商，签定合同如下：

一、供货范围（详见附件）

二、安装范围

1、由乙方负责进行锅炉设备安装就位；

2、由乙方负责进行锅炉房内锅炉安装：锅炉本体安装、供水系统安装、供气系统安装至分汽缸、排污系统安装至降温池。

3、锅炉房水电（含总配电箱）由甲方负责送到锅炉房，锅炉基础等土建筑部分由甲方负责。

4、安装材料及配件均由甲方自行进行采购。

三、设备装备、调试、验收

1、由乙方组织具有锅炉安装资质的安装队伍进行锅炉及系统的安装，甲方可派技术人员现场监督安装质量。安装审批手续由乙方办理，乙方代办一切锅检审批、定位、冷检、热检、总体检验及发放使用证等，乙方承担一切办证手续费用。

2、乙方负责锅炉设备调试工作。调试所需水、电、气由甲方提供。

3、除按国家规定的锅炉验收标准和设计图纸要求验收外，其它部分由甲乙双方协商而定。

四、工程总价及结算方式

1、工程预算总价________ 元（______ 圆整）；

2、合同签订时甲方付给乙方________ 元；锅炉主机设备安装调试完毕并验收合格后甲方付乙方________ 元，余款 ________ 元自安装完毕并正常使用后两个月内付清。

五、其他约定

1、施工期限_____年____月 ____日至_____年 ____月 ____日。

2、锅炉安装开工至验收交付甲方使用期间，乙方必须严格执行安全操作规程，若操作不当或疏于管理引起的一切安全事故费用，均由乙方承担。

六、解决纠纷方式

1、解决协议纠纷，如协商不成，可由当地仲裁委员会仲裁。

2、有关合同的变更、解除将按《中华人民共和国合同法》和有关规定条例办理，违约者向对方支付工程预算总价的5%作为违约金。

3、本合同一式贰份，甲方壹份、乙方壹份，自合同签字后立即生效。甲方：（印章）乙方：（印章）

法定代表人（签章）： 法定代表人（签章）：

委托代理人（签章）： 委托代理人（签章）：

联系电话： 联系电话： 联系人： 联系人： 开户行： 开户行： 账号： 账号

签约时间： 年 月 日

新风系统安装合同书篇二

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》有关法律、法规等条例甲方将营山县村道公路安保设施第十三标段建设工程波形护栏安装工程承包给乙方施工作业，并达成如下条件：

营山县村道公路安保设施第十三标段建设工程波形护栏米。

单价以每米材料管理机械费人工费。民工生活住宿等一切由乙方负责。

1、甲方无条件按时把材料运到施工之目的地，乙方在堆放好的地方转运，因条件问题甲方运不到目的地的材料由乙方自行转运，甲方不承担运输费用。

2、乙方必须管理好甲方交给的材料，丢失、损坏均由乙方无条件按原材料进行赔偿材料费。

3、在施工途中乙方施工人员必须穿安全背心。

4、在施工途中确保安全事故发生，因安装、运输中所造成的安全事故均由乙方全部承担，甲方概不负责。

1、护栏安装要求横平竖直，造型美观。工艺必须按甲方要求施工。

2、在施工途中造成的不合格甲方通知乙方立即到整改所造成的返工费由乙方自行负责承担。

3、乙方按时完成甲方规定的工期，不得拖延，提前一天拖延一天，奖励或处罚人民币20xx元，因材料不到位和不可抗拒的因素所延期而顺延。

本工程施工作业工期为30天，从开工之日起算起。

1、完工5公里甲方支付工程款3万元。

2、待工程完工后1月内经甲方验收合格后一次性付清工程余款。

甲乙双方签约之后本合同生效，如违约由违约方承担一切经济损失，乙方在施工中途违约，甲方将终止本合同并拒付一切工程款。

八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，本合同未尽事宜双方协商解决。

甲方法人签字： ?乙方法人签字：

年月日

新风系统安装合同书篇三

发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条列》及有关规定，为明确双方是施工过程中的权利、义务和责任，平等、自愿、互利的原则，签订本合同。

第一条：工程项目

1、工程名称：

2、工程地点：

3、承包方式：包工不包料的形式。

4、工程造价：以/平方米，总面积为：约实际竣工验收面积为准）。

5、承包方式：包工、包质量、包安全、包工期。

第二条：承包工范围：

1、栋以修改设计参照原图的室内、室外给排水、强弱电以及生活水泵、集水坑水泵安装工程。

（1）包含监控及楼宇自动化，高低压配电室，户内弱电配线管安装不穿线。

（2）消防工程安装除外。

2、避雷接地，避雷网带、避雷针焊接安装。

第三条：工程期限：

1、本工程自年月日开工，自年月日完工。

2、如遇下列情况，工期本目应顺延。

（1）凡甲方负责供应的材料，设备或半成品，未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度。

（3）在施工中如因停电、停水连续间歇性停水、停电3天以上依然正常施工。

（4）人力不可抗拒的因素而延误工期（如战争、台风、暴雨、自然灾害等）。

第四条：双方责任

（一）甲方的责任：

1）按施工安全规范做好施工质量、安全管理、防火责任。

2）甲方委派为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸变更，工程期间的质量验收及其它事宜。

3）如施工过程中因甲方要求设计变更或甲方其它的原因造成停工，甲方应采取措施。

4）组织对水电安装工程竣工验收和办理竣工结算。

（二）乙方责任：

1）按施工安全规范做好施工质量、安全管理、防火责任。

2）乙方委派为现场管理代表，负责施工期间的施工质量，安全等工作。

3）接受甲方、监理等有关人员的检查、监督和施工管理。

4）遵守安全生产操作规程，确保施工安全，负责购买工人的人生保险。

5）乙方所有人员服从甲方有关人员的指挥和管理，不得在施工现场和生活场所喝酒闹事，不得打架斗殴，若有其事，一次罚款5000元，严格执行文明施工条例规定。、6）做好施工原始记录。

7）施工中因乙方责任造成的停工、返工、损失等均由乙方负责承担。

8）施工中如发现设计错误或不合理时，因以书面通知甲方。

9）对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责返修。

10）工程完工后，乙方必须绘制完备的竣工图纸，按有关部门规定整理成套竣工材料。

11）乙方在施工过程的一切工伤事故、由乙方负责与甲方无关。

第五条：工程验收

工程竣工前3天，由乙方通知甲方验收，并在竣工后3天内验收完毕，工程内容及质量符合要求的，双方签字盖章认可，如工程内容尚未完成或质量不合格的，乙方在限定的期限内行进补建或返修后完成在进行验收，如果乙方不执行，甲方有权根据工程量的加倍罚款。

第六条：工程保修按有关规定执行，保修期为一年（不包括正常损耗、人为破坏和不可抗力因素）。保修期自竣工验收签字之日起计算，保修期过后，乙方为甲方提供长期跟踪服务。

第七条工程款交付与结算：

甲方在合同签订后，按以下规定额度向乙方支付合同款。第一次付款：在主体完成第五层楼封顶后，支付按实际完成工程量的60%。

第二次付款：在主体完成第十五层楼封顶完工后，支付按实际工程完成量的70%。

第三次付款：工程主体完成封顶完工后5天内支付按实际完成工程量的80%。

第四次付款：安装工程完工验收合格后15天内支付按实际完成工程量的95%，余5%为质保金，保质期为一年，甲方应在保质期满三天内，将质保金付给乙方（不计银行利息）。

第八条：争议未尽事宜解决方式，由甲乙双方协商解决，或按合同有关法条款处理。

第九条：本合同双方签字盖章后生效，付清工程尾款付完，保修期过，本合同自动失效。

第十条：本合同一式肆份，甲乙双方各执2份，具同等效力。

甲方（公章）乙方（公章）甲方代表（签字）乙方代表（签字）时间：时间：

新风系统安装合同书篇四

甲方：需方合同编号

乙方：供方签订时间：年月日

一、乙方给甲方做采暖工程，双方经友好协商达成协议如下：

1、甲方厂房1000平米。温度控制在15°以上。

2、乙方在施工期间甲方要配合乙方施工，给予施工方便。

3、工期10天完成，甲方预付金到位起。

4、工程总造价：24700。

二、合同签订后，甲方先预付乙方工程款 壹万元整（10000.00），乙方做施工前的准备。

三、安装调试完工，甲方三日之内付清全款壹万肆仟柒佰元整。

四、空调数量按实际安装计算。

五、乙方负责售后服务整机一年，终身维修。

六、其它约定事项双方协商解决。

七、本合同一式两份，双方各执一份。

甲方（章）乙方（章）

单位地址：单位地址：

法定代表人：法定代表人：

法定代表人：法定代表人：

电话 ：电话 ：

新风系统安装合同书篇五

总包人(以下简称甲方):

分包人(以下简称乙方):

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装承包合同条例》以及省、市建委的有关文件规定，为明确双方在施工过程中权利、义务和经济责任，经双方协商同意，签定本合同。

一、工程名称：

二、承包方式：

三、承包范围及内容：

1、管道制作及安装，送排风系统设备安装；

2、设备调试、系统测试验收；

3、技术培训及保修服务；

4、相关协调、报审及验收。

四、本工程所采用设备由甲方提供

五、工程造价及结算：

1、按上述承包范围及内容完成，镀锌薄钢板通风管道制作安装按125元/平方米计算，以实际工程量为准。风机、风阀安装按投标定额人工下浮10%计算总价。物价调整或市场物价变动不作任何调整。

2、总造价包干已包含营业税。

3、工程变更及增减工程按实结算。

六、付款方式：

本工程无预付款，当月完成工程量的60%付款，安装完成后经调试合格后付至合同总价款的70%，竣工验收合格、办理完结算，向甲方提供竣工图，并通过验收后付至合同总价款的95%，余下5%作为保修金在保修期满一个月内付清。

七、工程工期： 按业主要求

八、工程质量：

1、乙方在施工中应采取科学的施工手段，确保工程质量，如施工中出现质量问题，需无条件返工修复达到合格，由此产生的一切费用由乙方自行负责。

2、按照国家颁发的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，工程质量达到国家或行业的质量检验评定标准为依据，质量标准为合格，竣工后由甲方、建设单位、物业公司、监理、政府相关部门进行验收。

九、使用材料、设备的质量要求：所有的材料、设备进场必须经监理、业主验收后才能使用、十、保修期：按国家有关规定执行。

十一、双方的权利与义务

（一）、甲方责任

1、向乙方提供施工用水、电接口，并协调移交相应的施工场所；

2、按合同约定按时支付工程款；

3、协调土建等相关专业工程的关系和作业次序；

4、有权对乙方分包工程进行全面监督和管理。

（二）、乙方责任

1、施工中的仓库、工人宿舍、现场办公等由乙方自理；

2、保证在工程竣工10天内办理竣工验收手续；并保证一次性通过有关政府部门验收；

3、服从接受甲方的现场管理和质量监督；乙方应积极配合甲方的相关工作，甲方所发生的指令乙方必须执行。按时参加甲方、监理组织召开的各种会议，服从甲方的各项规章制度和管理制度。

4、采购的材料、设备必须是高质量的优质产品，其性能安全，可靠、型号、规格必须满足设计要求及相关技术规范要求；所使用的材料必须经甲方、监理单位对质量认可后才能采购，质量必须要达到合格以上。

5、安全及文明施工：按国家建筑安全生产管理条例，建筑法有关要求，确保安全事故为零。如出现安全伤亡事故，一切责任均由乙方承担。

6、严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全规定，环境保护规定，严格按图纸及规范施工，做好各项工程质量检查记录。

7、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场建筑物及设备管线。做好施工现场保卫和垃圾清理等工作。

8、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

9、工程竣工未移交甲方前，负责对现场的一切设施和工程成品保护。

10、负责工程资料整编的及时性，有效性，接受甲方和监理的检查。

11、工程竣工后，向甲方提供竣工资料和图纸一式六份，其中三份为原件。

12、负责办理本工程的施工有关证照及其它手续，费用已含在总包价内。

十二、合同的生效

1、本合同未尽事宜，双方应协商解决，并签订补充协议，其与本合同具有同等的法律效力。

2、本合同一式 肆 份，甲、乙双方各持 贰 份。

3、本合同经双方代表签字并加盖公章后方为有效。

十三、合同的争议

1、本合同履行过程中发生争议时，由双方协商解决，协商不成的提交当地仲裁委员会仲裁或向当地人民法院起诉。

甲方（盖章）：乙方（签章）：

法定代表人（签章）：法定代表人（签章）： 委托代表人（签章）：委托代表人（签章）： 日期：日期：

新风系统安装合同书篇六

供应方（乙方）：__________________

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定，结合工程的具体情况，经双方充分协商，签订本合同。

一、工程项目

1、工程名称：闭路监控系统供货及安装工程。

2、交货及安装工程地点：

承包方式和承包范围：本工程以包工包料、包质量、包工期、包风险、包设计（设计方案以甲方认可为准）的形式由乙方承包，乙方必须按照甲方确定的设计方案、系统功能、设备材料，承包整个系统的设备供应及安装和调试，并包通过有关技防办部门的验收。（设计方案以甲方认可为准）。

二、系统总造价及其支付

（一）系统总造价

1、本监控系统含税总造价（含感应卡费用）为人民币_______

2、整个系统必须满足甲方认可的设计方案的功能要求，以甲方审定的设计、施工方案为标准，在此基础上价格不再作任何调整（甲方要求增加的工程除外）。

（二）工程款支付

甲方根据乙方的工程进度向乙方支付工程款：

1、签订合同之日起_______日内甲方付总工程款的_______%；

2、工程全部完工，测试成功即付总工程款的_______%

3、通过甲方及有关部门初验验收合格，并且系统无故障运行一个月后，再付总工程款的_______%。

三、工期

1、本合同签订后，乙方于_______年_______月_______日进场，到_______年_______月_______日止，完成安装调试（以通过用户及甲方代表验收合格为准）。

2、在履约过程中，因为变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等造成工期延期的，经甲、乙双方签证认可后作出工期调整，以此确定竣工日期。

四、供货及安装

1、本工程必须严格按照国家有关施工安装规范进行施工。

2、乙方工程使用的材料、设备必须符合甲方认可的设计方案的规定，否则，甲方有权要求乙方更换，有关费用由乙方承担。

3、乙方使用的辅材必须先提供样板并经甲方书面认可，方可采购进场安装。

五、维修保养

年限材料费维护服务费

第一年免免

第二、三年收取材料成本费20xx元/年

2、保修期届满后，甲方要求乙方修理的，以本合同附表一中的价格适当向甲方收费。

3、保修期届满后，甲乙双方另签订技术维护协议，乙方应对系统提供优惠的有偿技术维护。

4、甲方要求软硬件功能的改进、扩容不在保修之列，但乙方应继续为客户提供最优惠的服务。免费维修期内人为或自然灾害引起的故障或损坏，仅收取维修成本费。以下情况不属保修范围5、自行拆卸改换机内任何部分（如：线路、零件）后造成损坏；非乙方指定的专业技术人员指导安装而引起的故障。

六、双方责任

（一）甲方责任：

1、审核乙方提供的设计方案、安装施工方案，在收到后的_______日内完成。向乙方提供必要的场地及施工用电。

2、按工程进度向乙方支付工程款。

3、委派_______为现场管理代表，监督、检查工程质量、进度。处理并协调甲乙双方在施工中发生的有关事宜。

4、在乙方供货后，甲方可以组织人员对器材进行验收。

5、组织对工程进行竣工验收和办理竣工结算。

（二）乙方责任：

1、按施工安全规范做好施工质量、安全管理，凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责并报告甲方及有关部门。

2、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管，如有损坏和遗失均由乙方负责。

3、对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。4、对现场所有已完工的建筑及建筑装修、设备、器具有保护的责任，施工时如损坏甲方或住户财产，由乙方负责赔偿。

5、遵守甲方有关场地管理的规定并办理有关的手续。

七、违约责任

1、除不可抗力（战争、天灾等）外，甲乙双方应严格遵守本合同的条款，否则，违约方须向另一方支付合同总造价_______％的违约金，违约金不足以弥补另一方损失的，违约方还应就不足部分承担赔偿责任。

2、甲方如未按本合同的进度付款，每延迟一日，按应付而未付金额的`_______％计付违约金。

3、由于乙方原因不能按工期竣工的，每逾期一日，按工程总造价的_______％向甲方计付违约金。逾期超过_______日，甲方有权单方解除合同，乙方除支付上述款项及返还甲方全部已付款项外，还须按合同总价款的_______%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应就不足部分承担赔偿责任。

八、其他事宜

1、按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失，应当在明确责任后天内付清，否则按逾期付款处理。

2、本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。

3、双方在执行本合同中发生纠纷，双方应先行协商，若协商不成时，任何一方可以向_______人民法院提起诉讼。

4、双方签订认可的设计施工方案及其它经双方签字确认的书面材料均为本合同的组成部份，与本合同具同等效力。

5、甲乙双方施工、设计方案以外的所有变更或要求必须致函对方，对方在收到通知后必须及时回函，如果_______日内不答复视为认可。

6、本合同及其附件自双方签字、盖章之日起生效，保修期届满结清余款后本合同第八条第2款仍需继续履行。

7、本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，具同等法律效力。

甲方：______________乙方：______________

签约代表：__________签约代表：__________

联系电话：__________联系电话：__________

地址：______________地址：______________

签约地点：__________签约时间：__________

新风系统安装合同书篇七

甲方(发包方)：

乙方(承包方)：

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

一、甲方将北斗星城的灯具照明工程(含增加部分)承包给乙方施工安装，合同的总金额19.5万元(含安全措施费)。

二、付款方式：甲方根据乙方的实际进度付进度款，在10月2日安装完成时付总合同款的40%，余款60%在验收合格后一次性付清。

三、施工总工期为18天，从20xx年9月15日开始到20xx年10月2日竣工，乙方在约定的时间内必须保质保量的全部完工。在甲方灯具材料按时到场的前提下，由于乙方的原因延误工期，或者质量达不到设计要求，乙方必须承担甲方的经济损失责任。

四、乙方在施工过程中一定要注意安全，切实做好防护措施，确保施工人员的安全，如果乙方在施工过程中发生人员意外伤害事故，由乙方自行承担，甲方概不负责。

五、本合同一式贰份，经双方签字后生效。

甲方： 乙方：

年 月 日

新风系统安装合同书篇八

甲方：（出租方）

乙方：（承租方）

根据相关法律法规规定，甲乙双方在平等，自愿的基础上，就乙方租赁甲方电力变压器事宜协商一致达成如下协议：

第一条 租赁物：

1 名称：电力变压器及其配套附属设施。

2 规格型号： 型号变压器一台及配套设施一套，保证能满足乙方正常用电。

第二条 租赁起止时间：自电力变压器送电之日起至电力变压器停电终止为退租之日计费

终止。

第三条 租金计算支付方式：

1租金为每年人民币元（大写）

2 支付方式设备安装，调试完毕送电能正常使用后开始计算租期并支付第一年租金，一年期满后再支付第二年租金 元整。

3 如合同到期后乙方需续租，按本合同继续执行。

4乙方结算时，甲方须提供收款凭证

第四条 甲方权利及义务：

1 甲方负责提供合格的，满足乙方需要的变压器，协议期间内甲方不得允许其他人使用。 2 甲方负责配电房之外的所有用电设施的安装及拆除并保证乙方直接使用配电柜的供电。

3 甲方保证乙方施工期间的正常用电，如遇高压线路检修或临时停电应提前通知乙方以免造成乙方不必要的损失。

4 正常使用中，租赁用电设备突然出现故障，由甲方负责维修或调换。

5 如遇不可抗因素导致断电，物品及配套设施损坏，甲方须24小时内免费维修并保障及时供电，未及时维修给乙方造成损失的，甲方应当赔偿。

6 乙方租赁甲方变压器所需手续及地方关系的处理由甲方负责并承担相关费用

第五条乙方权利及义务

1 租赁期间乙方有权对预制表以下的电路进行安装，拆除，且不得向第三方供电。 2 及时缴纳租费。

3 电费按照国家规定电价向乙方缴纳。

第六条 本合同自双方签字盖章起生效，合同履行完毕即失效，本合同一式两份，甲乙各持一份，具有同等法律效力。

甲 方： 乙 方：

签约代表： 签约代表：

日 期： 日 期：